（2）不利地质条件
《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第3.4条第2款规定 ， 承包人应对施工现场和施工条件进行查勘 ， 并充分了解工程所在地的气候条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同相关工作的其他资料 。 因承包人未能充分查勘、了解前述情况所可能产生的后果的 ， 承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期 。 即承包人有义务对施工现场和施工条件进行查勘 。 如果遇到不利地质条件 ， 如地质较预见的坚硬等 ， 承包人可主张该情形不可预见 ， 并采取合理措施 ， 确保处理方案经监理人和发包人批准 ， 必要时承包人可聘请地质专家对方案和措施进行论证 。 对于出现不可预见地质条件 ， 承包人采取了合理措施 ， 其可以主张对因此导致的工期延迟免责 。
（3）发包人未准备好材料设备场地图纸等开工条件
发包人未依照商定的要求和时间给付原材料、设备、技术资料和场地等 。 发包人材料供应等不及时必然会对承包人的施工产生影响 。 如果根据法院查明事实发包人确实存在材料供应等不及时的现象 ， 承包人有权主张工期顺延 。
（4）法律政策变更
法律的变化也会导致工期顺延 。 例如2001年12月31日竣工的小浪底枢纽工程合约履行中 ， 《劳动法》进行了修订：周工作时间由原来的6天缩短为5天 ， 从48小时减少到40小时 ， 且每月可以延长的工作时间以36小时为限 。 工作时间缩短给承包人带来一定得工期延迟风险 ， 承包人可以申请顺延工期 。
综上 ， 工程施工过程中发包人与承包人应密切配合完成工程项目 ， 双方的权利义务交错进行 ， 互相影响 。 法院应尽可能综合考虑双方的约定、履约行为、外界条件变化、正确判断工程逾期的原因 ， 并分配举证责任 。
作者：潘廷军律师 。 谢绝抄袭 ， 如转载请标明出处 。
推荐阅读
- 签证|外国人在华签证即将到期该怎么办？
- 太阳的背后隐藏着另一个“地球”？若是存在，将是一个好消息
- 58岁上海交大教授转阴6天后上班，2小时后突然去世，发病过程披露
- 模拟人体离子传输机制 仿生皮肤可进行自我愈合
- 吞噬星空：巴巴塔实力达到不朽，最终竟选择离开罗峰
- 郑州上百辆车相撞，已造成1人死亡
- 网上租的豪华民宿竟有"隐藏地堡"网友顺藤摸瓜，挖出一桩离奇命案
- 资本主义的危机像一头鲨鱼，正在吞食世界的基础
- 出境游|重庆的这5处旅游消夏之地，可以让你远离城市的嘈杂