凯文大帝法律人 商品房买卖合同未约定迟延办证违约金，购房人依法维权不受影响
【案情介绍】
2012年6月 ， 小王与开发商签订《商品房买卖合同》 ， 购买住宅商品房一套 ， 房屋总价款为39万元 。 双方在合同中对房屋转移登记的期限及违约责任未作具体约定 ， 但约定购房人须委托开发商向房屋登记机关申请办理房屋权属转移登记 。
合同签订后 ， 小王依约向开发商支付了全部购房款 ， 开发商在合同约定期限内向小王交付了房屋 ， 但迟迟不能办理房屋权属登记 。 直到2020年8月 ， 该商品房才已具备办理商品房转移登记的条件 。 2020年10月20日 ， 开发商向小王开具涉案房屋购买发票 。
小王认为 ， 开发商迟延办理不动产权证书 ， 应当承担相应的法律责任 ， 遂于2021年4月1日向法院提起诉讼 ， 要求开发商立即为小王办妥不动产权证书 ， 并支付逾期办证违约金（违约金以房屋价款39万元为基数 ， 按照全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率的1.3倍从2017年6月1日起计算至开发商为小王办妥不动产权证书并交付给小王之日止） 。
【法律评析】
本案的争议焦点在于：逾期办证违约金截止时间以及违约金的计算标准应如何认定 。
1、关于逾期办理商品房转移登记违约金的问题 。
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条：“由于出卖人的原因 ， 买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的 ， 除当事人有特殊约定外 ， 出卖人应当承担违约责任：……（二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的 ， 自房屋交付使用之日起90日；”根据该司法解释的规定 ， 开发商应于交房之日起90日内履行完办证义务 。 开发商未履行相关办证的义务 ， 故小王主张开发商支付逾期办证违约金的诉请 ， 于法有据 ， 应当予以支持 。
【凯文大帝法律人|商品房买卖合同未约定迟延办证违约金，购房人依法维权不受影响】
2、关于诉讼时效问题 。
由于逾期办证违约责任属于单纯的债权性质的义务 ， 相应违约金的请求权属于债权请求权 ， 且该违约金的数额系随着违约行为的持续而不断增长 ， 该种违约金的给付 ， 在性质上属于继续性债权 ， 即其内容和范围受到时间因素的影响 ， 随着时间的推移不断发生变化 ， 故违约金应当以每个个别的债权分别适用诉讼时效 ， 应当适用《中华人民共和国民法总则》关于3年诉讼时效期间的规定 。
小王所举证据不能证明逾期交付办理商品房转移登记的有关文书违约金的诉讼时效出现中止、中断或延长的情形 。 故自法院立案之日（2021年4月1日）回溯3年的违约金应予保护 ， 超过3年的部分 ， 应认定为已超过诉讼时效期间 ， 不予保护 。 即2018年4月1日起的逾期办证违约金请求权未超过诉讼时效 。
3、关于违约金截止时间的认定问题 。
开发商向小王通知涉案房屋具备办理商品房转移登记的条件 ， 小王据此向开发商提交应由小王提交的办证资料及缴纳所需税费 ， 用于开发商代为办理转移登记 ， 即应视为开发商履行了约定义务 ， 因何时能办理完权属证书已不在开发商的可控范围 。
虽然该商品房于2020年8月就具备转移登记条件 ， 但开发商并无直接证据证实其通知过小王 ， 直到2020年10月20日才向小王开具涉案房屋购买发票 。 从逻辑上分析 ， 只有开发商通知小王提交相关资料办证 ， 小王才会到开发商处要求开发商开具购房发票 ， 故至少可以认定开发商于2020年10月20日已尽到通知义务 。 因此 ， 计算逾期办证违约金截止时间应为2020年10月20日 。
推荐阅读
- 杨凯文 《心动4》路透，baby参加，手里的东西亮了，不愧是你
- 凯文大帝法律人 建筑工人在工地上突发疾病猝死，作为包工头的雇主是否应当承担责任？
- 大帝国 为什么“热带无强国”，人类历史上95％的文明成果，来自于温带
- 凯文大帝法律人 ?《民法典》实施后，住宅小区公共收益的归属如何确定？
- 济南新闻网 孙权的谥号为什么叫“吴大帝”？
- 凯文大帝法律人 未成年人相约楼顶玩耍致坠楼身亡，物业、开发商、监护人、玩伴四方如何确定责任？
- 凯文大帝法律人 明明是开发商违法圈占小区公共绿地，业主起诉却被驳回，尴尬了！
- 凯文大帝法律人 缺少专业指导的劳动维权，一半胜诉，一半败诉，甚是可惜
- 凯文大帝法律人 买的是公寓，却变成了办公用房，购房人愤而起诉，判决结果令人深思
- 次元大帝 青岛女子工作13年突然被辞退，补偿微乎其微！公司：生产遇到困难