建设工程施工合同|北京市建设工程施工合同( 八 )
因特殊原因,部分单位工程和部位须甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,明确各方责任 。
甲、乙双方办理工程竣工验收手续后,甲方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量核定,取得《建设工程质量合格证书》 。经核定工程质量不合格时,应予返修重新进行核定,竣工日期相应顺延 。
第28条竣工结算 。
甲乙双方办理工程竣工验收手续后,应按照施工合同签订的承包方式,及约定的工程价款变更方式,由双方进行工程竣工结算(群体工程以单位工程为准) 。
28.1乙方在竣工工程验收后15天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料 。
28.2甲方自签收竣工结算报告资料之日起15天内提出审核意见并予以签认,取得《建设工程质量合格证书》后拨付工程尾款 。
28.3乙方收到工程结算尾款后15天内将竣工工程交付甲方 。
28.4由于甲方不能支付工程尾款,乙方可留置部分或全部工程,予以妥善保护,由甲方承担保护费用 。该工程视同进入工程保修期 。
甲方无正当理由收到竣工结算报告后30天内不办理结算,从第31天起按施工企业向银行计划外贷款的利率支付拖欠工程款额的利息,并承担违约责任 。
28.5由于乙方不能按时向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程款不能及时结算时,应承担违约责任;在取得《建设工程质量合格证书》后15天内将竣工工程交付甲方使用,并承担工程保修责任 。
第29条保修 。
乙方应按国家和本市有关规定进行保修 。保修工作的实施,乙方在收到工程竣工结算尾款后,将工程交付甲方的同时,与甲方签订工程保修合同(群体工程以单位工程为准),并向甲方交付保修抵押金(或在结算工程尾款时抵扣) 。
第30条争议 。
甲、乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解 。不愿通过协商或调解不成的,可以采取下列一种方式解决:
第一种争议解决方式:向____仲裁委员会申请仲裁;
第二种争议解决方式:向____人民法院起诉 。
双方约定按第__种争议解决方式解决 。
第31条违约 。
甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等),相应顺延工期;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失 。
乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可通知乙方,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失 。
推荐阅读
- 工作计划|21年社区精神文明建设工作计划范文
- 公民道德建设读后感
- 建设幸福中国读后感
- 合同和协议有什么区别?
- 校园文化建设格言有文化的劳动者
- 廉正建设格言诚德由己立,廉威自然生
- 企业文化建设格言奥运精神不在乎输赢
- 牵手幸福读后感|建设幸福中国读后感450字
- 牵手幸福读后感|《建设幸福中国》读后感750字
- 文化苦旅读后感|论文化建设读后感